3.2.5
投標報價的
其他要求
（1） 設計費用部分： 本項目設計費用采用總價報價， 并不得超過最高投標限價。（2） 施工費用部分： 投標單位以總價報價，不得超過最高投標限價。（ 3）施工最高投標限價為暫定價， 實際施工結算價應根據(jù)批準的施工圖，按照【建設工程工程量清單計價規(guī)范（GB50500-2013）、【四川省建設工程工程量清單計價定額】（2021） 及其相關配套文件及材料信息價進行計算， 施工結算價=（閬中市財評中心評審總價-財評安全文明施工費-財評規(guī)費） ×（投標報價/施工最高投標限價）+財評安全文明施工費+財評規(guī)費。
現(xiàn)更正為：
3.2.5 | 投標報價的 其他要求 | （1）設計費用部分：本項目設計費用采用總價報價，并不得超過最高投標限價。2）施工費用部分：投標單位以總價報價，不得超過最高投標限價。（3）施工最高投標限價為暫定價，實際施工結算價應根據(jù)批準的施工圖，按照【建設工程工程量清單計價規(guī)范（GB50500-2013）、【四川省建設工程工程量清單計價定額】（2020）及其相關配套文件及材料信息價進行計算，施工結算價=（閬中市財評中心評審總價-財評安全文明施工費-財評規(guī)費）×（投標報價/施工最高投標限價）+財評安全文明施工費+財評規(guī)費。 |
&
二、評分辦法前附表
2.2.4（2） | 資信業(yè)績評分標準 | 資信 | 6分 &&& | 施工 設計 具有工程設計市政行業(yè)環(huán)境衛(wèi)生工程專業(yè)甲級資質得2分；具有工程設計綜合甲級資質得4分。本項最高得4分。 注：企業(yè)注冊地不在四川省行政區(qū)域內的外地企業(yè)，省外施工企業(yè)須提供有效的《四川省省外建筑企業(yè)入川承攬業(yè)務驗證登記證》或《四川省省外施工、監(jiān)理入川承攬業(yè)務信息錄入證》或帶二維碼的《四川省省外建筑企業(yè)入川信息報送電子登記表》、省外設計企業(yè)須提供《四川省入川從事勘察設計活動驗證登記證》或帶二維碼《四川省省外勘察、設計入川承攬業(yè)務信息錄入證》或帶二維碼的《四川省省外建筑企業(yè)入川信息報送電子登記表》。 |
業(yè)績 &&&& & | & 6分 &&&&& | 1、設計業(yè)績 2019年至今具有 1 個新承接或已完成的類似項目業(yè)績得2分，每增加 1 個新承接或已完成的類似項目業(yè)績加1分。本項滿分3分。 注：（1）.設計類似業(yè)績是指：2019年1月1日年至今新承接或已完成的總投資2000萬及以上的生態(tài)恢復治理或垃圾場生態(tài)整治或地下水修復治理類設計業(yè)績。 （2）設計業(yè)績包括：施工圖設計業(yè)績或設計施工總承包業(yè)績，新承接的設計業(yè)績證明資料須提供中標通知書或合同協(xié)議書復印件（或掃描件）；已完成的設計業(yè)績須提供竣工驗收報告、中標通知書或合同協(xié)議書。 2、施工業(yè)績 & 2019 年至今具有 1 個新承接或已完成的類似項目業(yè)績得3分。本項滿分3分。 注：（1）施工類似業(yè)績是指：2019 年1月1日至今新承接或已完工的總投資2000萬及以上的生態(tài)環(huán)境修復或垃圾填埋場治理或地下水修復施工業(yè)績。 （2）施工業(yè)績包括：新承接的施工項目業(yè)績或設計施工總承包業(yè)績，業(yè)績證明資料須提供中標通知書或合同協(xié)議書的復印件（或掃描件）；已完工的施工業(yè)績須提供竣工驗收報告、中標通知書或合同協(xié)議書、中標公示網絡截圖（或掃描件）。 |
&
現(xiàn)更正為：
2.2.4（2） | 資信業(yè)績評分標準 | 資信 | & 6分 && | 施工 設計 注：企業(yè)注冊地不在四川省行政區(qū)域內的外地企業(yè)，省外施工企業(yè)須提供有效的《四川省省外建筑企業(yè)入川承攬業(yè)務驗證登記證》或《四川省省外施工、監(jiān)理入川承攬業(yè)務信息錄入證》或帶二維碼的《四川省省外建筑企業(yè)入川信息報送電子登記表》、省外設計企業(yè)須提供《四川省入川從事勘察設計活動驗證登記證》或帶二維碼《四川省省外勘察、設計入川承攬業(yè)務信息錄入證》或帶二維碼的《四川省省外建筑企業(yè)入川信息報送電子登記表》。 |
業(yè)績 | & 6分 & | 1、設計業(yè)績 滿足招標文件資格審查要求基本業(yè)績得1分。2019年至今每具有 1 個新承接或已完成的類似項目業(yè)績加2分。本項滿分3分。 注：（1）.設計類似業(yè)績是指：2019年1月1日年至今新承接或已完成的總投資2000萬及以上的生態(tài)恢復治理或垃圾場生態(tài)整治或地下水修復治理類設計業(yè)績。 （2）設計業(yè)績包括：施工圖設計業(yè)績或設計施工總承包業(yè)績，新承接的設計業(yè)績證明資料須提供中標通知書或合同協(xié)議書復印件（或掃描件）；已完成的設計業(yè)績須提供竣工驗收報告、中標通知書或合同協(xié)議書。 2、施工業(yè)績 滿足招標文件資格審查要求基本業(yè)績得1分。2019年1月1日年至今每具有 1 個新承接或已完成的類似項目業(yè)績加2分。本項滿分3分。 注：（1）施工類似業(yè)績是指：2019 年1月1日至今新承接或已完工的總投資2000萬及以上的生態(tài)環(huán)境修復或垃圾填埋場治理或地下水修復施工業(yè)績。（2）施工業(yè)績包括：新承接的施工項目業(yè)績或設計施工總承包業(yè)績，業(yè)績證明資料須提供中標通知書或合同協(xié)議書的復印件（或掃描件）；已完工的施工業(yè)績須提供竣工驗收報告、中標通知書或合同協(xié)議書、中標公示網絡截圖（或掃描件）。 |
&
三、招標文件
第四章 合同條款及格式
GF-2020-0216
合同編號：
建設項目工程總承包合同
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)
建設部
制定
國 家 市 場 監(jiān) 督 管 理 總
局
第一部分 合同協(xié)議書
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，
遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 項目的工程總承包
及有關事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1. 工程
2. 工程
3. 工程審批、核準或備案文號： 。
4. 資金來源： 。
5. 工程內容及規(guī)模： 。
6. 工程承包范圍： 。
二、合同工期
計劃開始工作日期： 年 月 日
計劃開始現(xiàn)場施工日期： 年 月 日
計劃竣工日期： 年 月 日
工期總日歷天數(shù)： 天，工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃日期計算的
工期天數(shù)不一致的，以工期總日歷天數(shù)為準。
三、質量標準
工程質量標準：
四、簽約合同價與合同價格形式
1. 簽約合同價（含稅）為：
人民幣（大寫） （¥ 元）。
具體構成詳見價格清單。其中：
（
1） 設計費（含稅）：
人民幣（大寫） （¥ 元）； 適用稅率： %，稅
金為人民幣（大寫) （¥ 元）。
（
2） 設備購置費（含稅）：
人民幣（大寫） （¥ 元）； 適用稅率： %，稅
金為人民幣（大寫) （¥ 元）。
（
3） 建筑安裝工程費（含稅）：
人民幣（大寫） （¥ 元）； 適用稅率： %，稅
金為人民幣（大寫) （¥ 元）。
（
4） 暫估價（含稅）：
人民幣（大寫） （¥ 元）。
（
5） 暫列金額（含稅）：
人民幣（大寫） （¥ 元）。（
6） 雙方約定的其他費用（含稅）：
人民幣（大寫） （¥ 元）； 適用稅率： %，稅
金為人民幣（大寫) （¥ 元）。
2. 合同價格形式：
合同價格形式為總價合同，除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增
減的款項外，合同價格不予調整，但合同當事人另有約定的除外。
合同當事人對合同價格形式的其他約定：
現(xiàn)更正為：
第四章 合同條款及格式
GF-2020-0216
合同編號：
建設項目工程總承包合同
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)
建設部
制定
國 家 市 場 監(jiān) 督 管 理 總
局
第一部分 合同協(xié)議書
&發(fā)包人（全稱）： &&&&&&&
&承包人（全稱）： &&&&&&&
&根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就閬中市孫家埡垃圾填埋場地下水污染修復項目的工程總承包及有關事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1. 工程
2. 工程
3. 工程審批、核準或備案文號： 閬發(fā)改[2019]562號。
4. 資金來源：中央專項資金 。
5. 工程內容及規(guī)模：1.改造20307平方米的表面防滲，增加調節(jié)池浮蓋系統(tǒng)，增設填埋氣控制與燃燒系統(tǒng)，新建東側、西側、壩前防洪與地表面徑流導排系統(tǒng)，對填埋場進行封場覆蓋并綠化；2.采用帷幕灌漿技術阻隔填埋場填埋區(qū)西側、北側及東側的地下水污染；3.新建PRB可滲透反應墻和3口抽出井；4.新建處理能力為30m³/d的DTRO一體化裝置一套，新建回灌塘一座，監(jiān)測井1口。 。
6. 工程承包范圍： 本項目的設計、施工總承包（EPC）全部內容。
&二、合同工期
&計劃開始工作日期： &&&&年 &月 &日
&計劃開始現(xiàn)場施工日期： &&&&年 &月 &日
&計劃竣工日期： &&&&年 &月 &日
&工期總日歷天數(shù)： 210 天，工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總日歷天數(shù)為準。
&三、質量標準
工程質量標準：設計質量標準：符合國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求；
施工質量標準：符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準
&四、簽約合同價與合同價格形式
&1. 簽約合同價（含稅）為：
&人民幣（大寫） &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）。
&具體構成詳見價格清單。其中：
&（1） 設計費（含稅）：
&人民幣（大寫） &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）；適用稅率： &&&&& %，稅金為人民幣（大寫) &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）。
&（2） 設備購置費（含稅）：
&人民幣（大寫） &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）；適用稅率： &&&&&& %，稅金為人民幣（大寫) &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）。
&（3） 建筑安裝工程費（含稅）：
&人民幣（大寫） &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）；適用稅率： &&&&&& %，稅金為人民幣（大寫) &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）。
&（4） 暫估價（含稅）：
&人民幣（大寫） &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）。
&（5） 暫列金額（含稅）：
&人民幣（大寫） &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）。
&（6） 雙方約定的其他費用（含稅）：
&人民幣（大寫） &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）；適用稅率： &&&&&& %，稅金為人民幣（大寫) &&&&&&& （¥ &&&&&&& 元）。
&2. 合同價格形式：
&合同價格形式為總價合同，除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外，合同價格不予調整，但合同當事人另有約定的除外。
&合同當事人對合同價格形式的其他約定： &&&&&&&
四、專業(yè)合同條件
第20條 爭議解決
20.3 爭議評審
&合同當事人是否同意將工程爭議提交爭議評審小組決定： &&&&&&& 。
&20.3.1 爭議評審小組的確定
&爭議評審小組成員的人數(shù)： &&&&&&& 。
&爭議評審小組成員的確定： &&&&&&& 。
&選定爭議避免/評審組的期限： &&&&&&& 。
&評審機構： &&&&&&& 。
&其他事項的約定： &&&&&&& 。
&爭議評審員報酬的承擔
20.4 仲裁或訴訟
&因合同及合同有關事項發(fā)生的爭議，按下列第 &&&&&&& 種方式解決：
&（1）向 &&&&&&& 仲裁委員會申請仲裁；
&（2）向 &&&&&&& 人民法院起訴。
&其他補充內容
現(xiàn)更正為：
專業(yè)合同條件
第20條 爭議解決
20.3 爭議評審
&合同當事人是否同意將工程爭議提交爭議評審小組決定： &&&&&&& 。
&20.3.1 爭議評審小組的確定
&爭議評審小組成員的人數(shù)： &&&&&&& 。
&爭議評審小組成員的確定： &&&&&&& 。
&選定爭議避免/評審組的期限： &&&&&&& 。
&評審機構： &&&&&&& 。
&其他事項的約定：1設計的一般工作限設計求承人在項目施工圖設計、工程建設等過程中均不得突破發(fā)包人的招標控制價;承包人在進行施工圖設計同時應編制施工圖預算，設計階段一旦出現(xiàn)工程造價超限的情況，承包人應在滿足設計任務書相關要求的前提下及時調整設計，以滿足限額設計要求;施工圖設計完成后承包人將施工圖預算一并送發(fā)包人審查，若出現(xiàn)超額設計，承包人應在滿足工期、質量、安全和使用功能要求的前提下調整設計;若施工過程中發(fā)現(xiàn)造價超限且無法通過修改設計滿足要求的，在經發(fā)包人確認后，承包人仍需按設計完成施工的，發(fā)包人不再支付任何相關費用，并保留追究承包人一切責任的權利。因非承包人原因造成的造價超限的情況，由發(fā)包人通過相關途徑解決，承包人不承擔責任，但仍需按照發(fā)包人要求在新確定的造價限額內做好限額設計工作。施工圖設計的修改:承包人完成施工圖設計報圖審機構進行審查前，應事先報發(fā)包人審查，對發(fā)包人提出的修改意見，承包人在符合國家及行業(yè)有關規(guī)范的前提下應盡可能滿足。承包人應充分考慮因發(fā)包人提出修改施工圖造成的工期延誤及發(fā)包人反復提出的非顛覆性的修改要求，發(fā)包人不因此調整工期及額外支付費用。承包人完成施工圖設計(送審稿)并報發(fā)包人內審或完成施工圖審查后，因非承包人原因引起的設計方案出現(xiàn)顛覆性變化，需重新進行施工圖設計的，發(fā)包人只負責對已完部分對應工程設計費進行重復設計費用補償，具體重復設計費用雙方另行協(xié)商，但不得高于已完成部分對應的工程設計費簽約合同價的50%。施工圖審查;承包人應根據(jù)國家現(xiàn)行設計、施工、驗收規(guī)范、工程建設強制性標準和發(fā)包人對本工程的相關要求，對施工圖進行詳細校審，減少施工圖中存在的問題，并在滿足總工期要求的條件下完成施工圖設計并配合發(fā)包人完成施工圖審查，確保工程順利推進。施工圖設計技術審查費用由發(fā)包人承擔，但因承包人自身設計缺陷造成的重復審查相關費用由承包人承擔。施工圖設計審查不免除承包人應承擔的設計責任，在工程施工期間因施工圖存在問題引起工期延誤或造價增加，承包人應承擔由此給發(fā)包人帶來的一切損失，工期不作調整，發(fā)包人同時保留追究承包人一切責任的權利。因設計不完整、深度不夠導致工程變更增加投資時，因設計失誤引起工程變更造價增加時，造成一切責任由設計負責。因承包人原因造成最終竣工結算金額超過經審計的結算金額，則按招標最高限價辦理工程結算，其超過部分由投標人自行承擔，承包人不予認可;2、關于工期的約定;設計周期為90日歷天(本設計周期內設計單位須提供經主管部門圖審通過全套設計成果文件)；3、所有施工原材料及設備必須由發(fā)包人確認后方可進場實施;否則發(fā)包人不予認可，一切后果由承包人自行負責;4、在施工過程中因承包人原因造成的所有工程變更和增減均由承包人自行承擔。
爭議評審員報酬的承擔
&20.3.2 爭議的避免
&發(fā)包人和承包人是否均出席爭議避免的非正式討論： / 。
&20.3.3 爭議評審小組的決定
&關于爭議評審小組的決定的特別約定： / 。
20.4 仲裁或訴訟
&因合同及合同有關事項發(fā)生的爭議，按下列第 2 種方式解決：
&（1）向 &&&&&&& 仲裁委員會申請仲裁；
&（2）向 項目所在地 人民法院起訴。
&其他補充內容：
&
本項目投標截止時間和投標保證金提交時間不變。
&
南充市閬中生態(tài)環(huán)境局
華新項目管理集團
2022年3月17日
&
